网站首页  |  法律咨询  |  法律顾问  |  企业讨债  |  个人讨债  |  讨债技巧  |  工程欠款  |  合同纠纷  |  律师调查  |  业务介绍
本站公告  |  律师团队  |  聘请律师  |  收费标准  |  债权收购  |  法律法规  |  法律文书  |  精选案例  |  诉讼须知  |  联系我们
推荐律师
张朋律师
公告通知

石家庄律师讨债网是以河北省会石家庄的执业律师为主体的合作联盟,运用合法手段,依靠社会各种力量,作为客户的讨债法律顾问,专业处理各类诉讼与非诉债务。

法律咨询
合法讨债的问题
执行不力
欠钱不还 法院执行不了 
合伙解散,如何向原合伙人讨
向发包人讨债
老板不给发工资,怎么讨债
找代理商讨债找不到人
欠钱人以离婚为由不还钱,如
工程欠款
建筑施工中工期顺延的确认
作者:网站管理员 | 2013-8-10 | 阅读:1039 次

   石家庄律师讨债网(编辑)工期顺延的确认方法:
   1、施工过程中因发包人拖欠工程预付款、进度款,变更设计造成工程停工、窝工或因不可抗力因素造成工程停工的,工期顺延。
   2、发包人未按建设工程施工合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的,发包人可顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
   3、施工过程中因发包人拖欠工程预付款、进度款、变更设计等原因造成工程停工、窝工或因不可抗力因素造成工程停工、窝工的,工期顺延。
   4、工程已施工完毕,发包人未按约定支付工程款且不协助办理工程竣工验收的,视为工程停工,工期顺延,承包人不承担延误工期的责任。

河北无罪辩护律师 河北刑事辩护律师网 河北交通事故律师网
法律咨询 | 企业债务 | 客服中心 | 法律法规 | 合作加盟 | 论坛社区 | 各地分站 | 实用信息 | 网站律师| 联系我们 | 管理员登陆
版权所有 石家庄律师讨债网  联系地址:石家庄市友谊北大街351号信诚大厦8楼  
联系人:张律师 电话:13931849846 QQ:943679165