网站首页  |  法律咨询  |  法律顾问  |  企业讨债  |  个人讨债  |  讨债技巧  |  工程欠款  |  合同纠纷  |  律师调查  |  业务介绍
本站公告  |  律师团队  |  聘请律师  |  收费标准  |  债权收购  |  法律法规  |  法律文书  |  精选案例  |  诉讼须知  |  联系我们
推荐律师
张朋律师
公告通知

石家庄律师讨债网是以河北省会石家庄的执业律师为主体的合作联盟,运用合法手段,依靠社会各种力量,作为客户的讨债法律顾问,专业处理各类诉讼与非诉债务。

法律咨询
合法讨债的问题
执行不力
欠钱不还 法院执行不了 
合伙解散,如何向原合伙人讨
向发包人讨债
老板不给发工资,怎么讨债
找代理商讨债找不到人
欠钱人以离婚为由不还钱,如
精选案例
以质量不合格为由拖欠工程款,经法院判决给付工程款
作者:网站管理员 | 2014-3-6 | 阅读:968 次

     石家庄律师讨债网(编辑)王某某与河北某某投资咨询公司在2011年7月16日签订了《某某医院室内装饰工程合同》。合同签订后,王某某严格按照合同约定施工,在2012年1月16日竣工。2012年1月20日双方共同对上述工程验收交接,并签署了《竣工验收交接单》。依据河北某某投资咨询公司签订的《某某医院室内装饰工程合同》第6.2条约定,第八次工程款应当在双方验收后支付王某某101200元。时至今日河北某某投资咨询公司尚未支付第八次工程款和原河北某某投资咨询公司协商的增项款306723元。
     河北某某投资咨询公司在2011年7月16日签订的《某某医院室内装饰工程合同》,约定2011年7月22日王某某进场,但由于河北某某投资咨询公司公告审批手续等未办理完毕,要求延期开工。在2011年9月1日河北某某投资咨询公司电话通知王某某可以开工,王某某在2011年9月2日进场,但由于河北某某投资咨询公司未予房东办理房屋交接手续,工地现场物品没腾空等一系列问题,导致王某某工人无法施工,直到2011年9月15日王某某方才施工。在2011年10月5日王某某施工过程中河北某某投资咨询公司对王某某使用的地砖价格及产地产生质疑要求临时要求调换地砖,在2011年11月7日河北某某投资咨询公司自选广东清远地砖,河北某某投资咨询公司所订的地砖由于没有现货,在2011年11月30日地砖方才到货,导致王某某瓦工全面停工连带其他工种工序相应顺延。由于河北某某投资咨询公司的原因,在施工过程中多次导致王某某停工、窝工,依据《某某医院室内装饰工程合同》第9.1条的约定,河北某某投资咨询公司应支付王某某停工、窝工补偿金100000元。
     经王某某多次向河北某某投资咨询公司讨要无果的情况下,王某某找到本站张朋律师。在2013年初向石家庄市桥东区人民法院提起诉讼。
     石家庄市桥东区人民法院在2013年12月23日作出了(2013)东民二初三字第003***号判决,判决:被告(反诉原告)河北某某投资咨询公司于本判决生效后十日内支付原告(反诉被告)第八期工程款101200元、增项工程款306727.3元、安全生产及不规范生产所产生的费用30500元(共计438427.3元)。

河北无罪辩护律师 河北刑事辩护律师网 河北交通事故律师网
法律咨询 | 企业债务 | 客服中心 | 法律法规 | 合作加盟 | 论坛社区 | 各地分站 | 实用信息 | 网站律师| 联系我们 | 管理员登陆
版权所有 石家庄律师讨债网  联系地址:石家庄市友谊北大街351号信诚大厦8楼  
联系人:张律师 电话:13931849846 QQ:943679165